自考在线职考小编为大家带来以下内容：

1、监理延期服务费什么意思

超过监理委托合同约定的服务期后发生的监理服务费，这个在“监理委托合同示范文本”上有定义

2、延期监理费怎样计算

一般来说在工程即将面临延期的时候，作为监理方，有关单位负责人或者知总监应提前草拟“工程延期合同”与甲方负责人商谈。您说到后期费用甲方要求减少，如果监理单位觉得不合情理可以收集有关延期因素，一般而言，如果是以下几个方面的原因造成的工程延期是对您是有利的。一、月工程进度款未按时支付，导致工程进度缓慢。二、工程建设过程中出现不可抗力因道素导致工程暂时暂停。三、工程洽商变更等更改事宜由于甲方确定时间拖延太长导致工程进度缓慢。现在能想到的也就内只有这些了。如果监理方不同意，可以根据以上几点收集有关证据，然后写一份“关于工程延期费容用的有关事宜”再附一份你们认为合理的“延期协议”，找甲方负责人洽谈。 对了，一般工程的延期费用没有固定计算方式。延期费的计算方式要建立在合同的月监理费的计算方式之上。

3、工程延期报告监理怎么签署意见？

那要看监理的目的是什么，要同意什么。同意工期延长？同意工期索赔？同意造价增加？还是不同意？如果要模糊一些，推卸责任，就写“情况属实，如涉及工期及造价增加请建设单位批准”

4、监理合同到期工程没完工.监理有延期费用吗

不是每个工程都有延期费用的，要看你具体的监理合同约定的

5、建设工程延期，监理单位是否有权追加监理费

这要看监理合同是怎么约定的，一切以合同为准，当然也可以和业主协商，不过如果是总价合同，估计难以增加监理费，如果是施工单位原因，看监理采取了什么措施，不然业主还可能追究监理责任。

6、工程延期对监理方有何影响

目前没什么影响，主要是看合同。监理合同按月计量的话，能多得钱，按总价计量的话，就没有了。合同中都应该有详细规定的。造成工程进度拖延的原因有两个方面：一是由于承包单位自身的原因；二是由于承包单位以外的原因。前者所造成的进度拖延称为工程延误；而后者所造成的进度拖延称为工程延期。承包单位有权提出延长工期的申请。监理工程师应根据合同规定，审批工程延期时间。经监理工程师核实批准的工程延期时间，应纳入合同工期，作为合同工期的一部分。工程延期及工期延误的处理方法：一、 施工单位提出工程延期要求符合施工合同约定的，项目监理机构应予以受理。二、当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构应对施工单位提交的阶段性工程临时 延期报审表进行审查，签署工程临时延期审核意见后报建设单位。当影响工期事件结束后，项目监理机构应对施工单位提交的工程最终延期报审表进 行审查，签署工程最终延期审核意见后报建设单位。三、项目监理机构在作出工程临时延期批准和工程最终延期批准之前，均应与建设 单位和施工单位协商。四、项目监理机构批准工程延期应同时满足下列三个条件：1、施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期；2、因非施工单位原因造成施工进度滞后；3、施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。五、施工单位因工程延期提出费用索赔时，项目监理机构应按施工合同约定进行处理。六、发生工期延误时，项目监理机构应按施工合同约定进行处理。

7、监理延期费怎么办?

可参照下文递交申请：

依照2011年6月签署的关于XXX维修改造工程监理合同，我司为贵方履行约定的监理工作义务，考虑到更好地为甲方服务，应甲方的要求，监理服务时间均考虑了比施工合同工期相应前后延长，服务期为153日历天 （2011年07月01日至2011年11月30日）。

施工合同施工工期112日历天（2011年8月1日至2011年11月20日）。我司在工作中认真负责，廉洁奉公，不计个人得失为贵方根本利益竭诚服务。工作中也得到贵方的认可并建立了良好的工作友谊。

由于施工许可证书于2011年8月22日办理完毕，施工合同工期顺延调整为2011年8月22日至2011年12月15日），工程实际工期已经超出合同约定的2011年11月30日,且工程延期是由于非监理人原因造成。

但由于目前工程严重拖期，我司始终坚守岗位，尽职工作，但由于工期延长带来的经营压力日趋增大，依据合同约定,申请贵方对监理服务期限延长予以确认,并进行相应的监理费用的调整。

(7)延监理所扩展资料：

监理费的计算方法主要有：

(1)按建设工程投资的百分比计算法。这种方法是按照工程规模的大小和所委托的监理工作的繁简，以建设工程投资的一定百分比来计算。一般情况下，工程规模越大，建设投资越多，计算监理费的百分比越小。

这种方法比较简便，业主和工程监理企业均容易接受，也是国家制定监理取费标准的主要形式。采用这种方法的关键是确定计算监理费的基数和监理费用百分比。新建、改建、扩建工程及较大型的技术改造工程所编制的工程的概(预)算就是初始计算监理费的基数。

工程结算时，再按实际工程投资进行调整。当然，作为计算监理费基数的工程概(预)算仅限于委托监理的工程部分。

(2)工资加一定比例的其他费用计算法。这种方法是以项目监理机构监理人员的实际工资为基数乘上一个系数而计算出来的。这个系数包括了应有的间接成本和税金、利润等。除了监理人员的工资之外，其他各项直接费用等均由业主另行支付。

一般情况下，较少采用这种方法，因为在核定监理人员数量和监理人员的实际工资方面，业主与工程监理企业之间难以取得完全一致的意见。

8、水利工程监理资质如何申请延续?

申请水利工程监理资质延续跟初次申请水利工程监理资质时所准备的手百续大致相同，包括：(一)水利工程建设监理单位资质等级申请表;(二)企业法人营业执照或者工商行政管理部门核发的度企业名称预登记证明;(三)验资报告;(四)企业章程;(五)法定代表人身份证明;(六)水利问工程建设监理答单位资质等级申请表中所列监理工程师、造价工程师的资格证书和申请人同意注册证明文件;(七)原水利工程建设内监理单位资质等级证书(副本);(八)水利工程建设监理单位资质等级申请表中所列监理工程师的注册证书;(九)近三年承担的水利工程建设监理合同书，以及已完工程的建设单位评价意见。上面的手续是资质管家为你总结的，如果想要办理资质，资质管家是一个不错的平台容。

9、监理工程师批准延期的依据是什么？

1、政策性停工2、甲方提供的场地等合同内要求提供的条件未达到要求，甲方要求停工、或甲供材未按时提供3、非同一施工单位交叉施工前一道工序未能按时移交4、不可抗力引起的

10、工程延期向监理单位申报应提前多少天

遇到这种自然情况应该及时打报告或你说的工程延期申报百表给监理方，按照正常的规定要求应该可以能延期的，要及时度报给监理。合同规定中有个期限的，你过了这个期限再知报，监理会咬住这个不管的，你及时报了在规定时间内监理或甲方未做任何答复那就是认可了。说个不好道听的，将来就是去仲裁什么的这个也是有力内证据。当然一般情况下，参建各方还是应该和睦相处的，和气生财嘛。但是该自己一方做的要想到做到，以备需要。呵容呵。。。仅是个人意见。

自考在线(ks.zikaoonline.com)提供网上报名系统入口及报考时间,专升本,学历提升,一建,二建,会计,考研,公务员,事业编制,从业资格,历年真题下载,模拟试题,课程,政策等服务。